新版建设工程劳务合同范本202x汇编.docx

新版建设工程劳务合同范本202x汇编 建设工程劳务合同范本202x 建设工程劳务合同范本202x 本文简介：雇主：代表人：雇员：负责人：甲乙双方根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、劳务方式：4、工程内容：二、质量要求1、工程质量建设工程劳务合同范本202x 本文内容： 雇主： 代表人： 雇员： 负责人： 甲乙双方根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、劳务方式： 4、工程内容： 二、质量要求 1、工程质量等级：乙方所完成的工程质量范例不低于与甲方与工程总发包方签订的工程合同范例。 2、乙方应有相应的施工经验，技术工人应具备相应技术资质及生产能力，施工人员工种和数量应满足工程需要。 3、本工程验收执行国家颁发的相关施工规范、工程质量验收评定范例及业主规则的相关条款进行施工和验收。 4、乙方施工的工程一次交验合格率必须达到100%在质量保修责任期内，乙方应在甲方返修通告书要求时间内无条件将工程返修合格。 风险提示：工作岗位及工作时间 雇员从事的工种和工作实践。从事的工种要注明在什么岗位从事什么工作，如电机房的值班电工或大厦照明的维修电工； 工作时间包括聘用期限，应注明从何时起知何时止；每周工作多少天，每天工作多少小时；一般每周至少有一天的休息日；按国际惯例，在节假日，雇员应享受所在国家规则的节假日，如所在国国庆、春节等。 建议双方在签劳务合同的时候最好明确约定相关工作岗位，工作时间以及劳务报酬等问题，避免之后因履行合同发生纠纷。 三、工期 1、本合同自_年_月_日开工，至_年_月_日完工，总工期为_天，乙方必须根据天气自然环境等因素合理安排工期，安排好施工组织设计，按期完工。 2、工期顺延与延长： 施工中因甲方过错导致乙方无法正常施工的，本条约定的工期相应顺延. 工程施工内容增加的，甲、乙双方另行协商确定工期延长时间。 风险提示：劳务费用 劳务合同雇员提供劳务服务，雇主主需要依据协议支付劳务报酬，这里要区别于劳动关系中的劳动者除获得工资报酬外，还需要为劳动者缴纳保险、福利待遇等；劳务关系中的自然人，一般只获得劳务费，雇主也不用像劳动合同那样为雇员缴纳社保的义务，是否缴纳可以双方协商约定。 另外，如果是在工作时间以外加班或上夜班，雇主应付加班费或夜班津贴等相应劳务费用，并据此作出详细约定，以免给雇主一方造成不必要纠纷。 四、劳务费用 1、甲乙双方协商确定，合同总价暂定：_元。 2、施工期间乙方或乙方授权人员自甲方处领取或租用的材料、机械、设备所产生的费用，均列入乙方预提劳务费用，并按费用发生时间相应冲减甲方应付乙方的劳务费用。 3、甲方每月_日委托_银行以法定货币的形式代为转账到乙方账户。 风险提示：雇主义务 劳务关系主要由民法、经济法调整，双方当事人在不违背法律规则情况下自由协商，任意性很强，雇主可以与雇员协商约定相关义务； 但是，雇主必须按所在国有关规则提供符合安全生产的场所和必须发放劳动保护费用或物品，如安全帽、手套、滤光墨镜等；在所在国工作期间，如果发生疾病或工伤，雇主都应提供必要的医疗和购买必要的药物。 另外，建议雇主应给雇员购买人生意外保险，使劳务人员在受到意外伤害时能得到及时合理的赔偿，保险费由雇主负担。 五、甲方职责 1、甲方应按照合同的约定，向乙方提供合适的劳动环境。 2、在合同期限内，甲方要对乙方的工作进行监督检查、及时整顿。 3、甲方对乙方不合乎要求的施工，有权要求其返工。 4、甲方在收到竣工验收通告时，应及时安排人员组织验收。 5、甲方应按照合同的约定向甲方及时足额的支付劳务费。 六、乙方职责 1、乙方应按照合同的规则，遵照甲方的规章制度和甲方代表的指挥，对不合理的指挥要求可以拒绝。 2、乙方在工作时，应按照合同的规则安全、高效的施行，及时完成任务。 3、乙方应按照合同的要求完成任务，若发生质量问题，乙方应负责返工。 4、工程完工当天应通告甲方验收。 七、竣工验收 1、乙方必须按照国家有关施工验收规范、设计图纸及有关设计通告、主合同中的质量要求及甲方质量体系要求控制质量，接受甲方、监理、业主对质量监视、检查、控制。 2、乙方应配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检控制度，配合甲方三检人员做好各工序的质量检查及验收工作。 3、乙方应对其所承担工程项目的施工质量负全责，如发生质量事故，应在_小时内报告甲方，对施工质量缺陷负责返工并承担相关费用;对不合格产品，甲方有权要求乙方予以返工并承担由此造成的经济损失和工期延误;不符合质量要求的工程项目，甲方不予计量与结算. 4、乙方应严格按甲方的施工过程质量验收程序要求进行全过程的质量检查、验收。产品经监理、甲方验收合格后可转入下道工序。 八、违约责任 1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。 2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的_%承担违约金，或每天按_元向甲方支付违约金。 3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的_%-_%承担违约金。 九、争议解决 如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。 十、附则 1、本协议经双方签字后生效，双方义务履行完毕后失效。 2、本协议一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。 3、本合同未尽事宜，双方协商解决。 甲方： 地址： 联系方式： 合同签订地： 合同履行地： 签约时间：_年_月_日 乙方： 地址： 联系方式： 合同签订地： 合同履行地： 签约时间：_年_月_日 建设工程劳务合同范本202x 本文关键词：建设工程，劳务，合同范本 建设工程劳务合同范本202x