园林景观工程施工合同范本.docx

第 1 页 共 9 页 园林景观工程施工范本 范本 第 2 页 共 9 页 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据中华人民共和国合同法 、 建筑安装工程承包合同 条例及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资 双方共同遵守。 第一条工程概况 1.工程名称： 别墅园林景观工程。 2.工程地点：润成科技院内 3. 工作内容： 别墅周边约 5000 平方米景观工程设计及 施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内 容。 第二条工期 第 3 页 共 9 页 本工程工期为 60 天，自甲方出具的开工书面通知书要求开 工之日（ 现场具备开工条件）开始计算工期，非乙方原因或不 可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。 （一）如遇下列原因工期顺延： 1.未及时签审施工图纸和施工组织计划； 2.设计变更； 3.甲方未能按期提交施工场地； 4.连续 4 小时遇雨和停水、停电； 5.未按合同规定时间拨付工程款项； 6.遇不可抗拒因素。 （二）竣工验收： 1.甲方在收到乙方竣工报告的 5 日内组织验收，否则视为 默认工程合格并进行竣工结算； 第 4 页 共 9 页 2. 若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再 次验收程序同上。 第三条 工程合同价款及支付方式 1.经双方商定本项目免收设计费，本工程暂定造价 520000 元 （预算详见“合同附件一” ） ； 2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算； 3.结算工程量以现场实际收方量为准。 4.合同签订后 5 日内，甲方支付乙方工程预付款 100000 元整； 5.工程竣工并验收合格后 15 日内，双方按合同第三条第 2、第 3 款办理结算，结算后一个月内甲方向乙方付至结算总 额的 95%，余结算总额的 5%作为保修金，保修期满后甲方付清 余款。 第四条 关于设计调整（更改） 第 5 页 共 9 页 本工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资料完善 并经甲方签审后，工程量及造价按本合同第三条进行增减。 第五条保修期 1. 保修期：从乙方递交竣工报告后的第七日起算，保修责 任按国家有关规定执行。其中植物保活期一年，工程部分保修 期为一年。 2.成活率：植物管护移交时按行规达到 95%的成活率。 第六条 双方的责任 （一）甲方责任： 1.保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电； 2. 合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图， 并以书面形式通知乙方； 第 6 页 共 9 页 3.负责协助办理施工的各项进场手续。 4.负责协调现场各施工单位间的关系； 5.若施工变更应以书面形式通知乙方； 6.按合同规定时间按时付款。 （二）乙方责任： 1.按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关 规范组织施工； 2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理； 3.文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工； 4.负责施工中的成品保护； 第七条 甲、乙双方现场代表及责任 1.甲方现场代表：甲方代表作为现场签证代表； 第 7 页 共 9 页 2.乙方现场代表：乙方代表作为接受甲方书面通知的代表 第八条 材料的认定及采购 1. 乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材 料需经甲方认定后方可采购。 2 .设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后， 乙方方可购买。 第九条违约责任 （一）甲方违约责任： 1.甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔 偿乙方因此发生的实际损失； 2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工， 应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、 窝工、返工的机械设备调运等实际损失； 第 8 页 共 9 页 3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超 一日，按合同总额的 5向乙方支付逾期违约金。 （二）乙方违约责任： 乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进 度，每延一日，按合同总额的 5向甲方支付违约金。 第十条 争议解决方式 在合同履行中，双方因履行合同发生争议， 应协商解决。 协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。 第十一条本合同经双方签字盖章后生效。 第十二条未尽事宜，双方协商解决。 第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律 效力。 甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 第 9 页 共 9 页 代表人： 代表人： 本合同签订日期 年 月 日