2011年监理工程师考试《合同管理》模拟试题及答案.doc

http:/www.514t.com 免费提供各种资格考试真题、模拟题、练习题、精选题及答案2011年监理工程师考试合同管理模拟试题及答案1某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于招标投标法规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以（ ）。A招标文件为准，开标时间后延B招标文件为准，开标时间不变C书面解答为准，开标时间后延D书面解答为准，开标时间不变答案：c2某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照招标投标法的规定，中标人（ ）招标人的要求。A应当接受B可以接受C应当拒绝D可以拒绝答案：c3某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为（ ）。A2900万元，3000万元B2900万元，2900万元C3100万元，3000万元D3100万元，2900万元答案：a4委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是（ ）。A委托人增加监理工作内容较多B执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束C委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年D委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料答案：c5某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。 监理工作完成后，该汽车（ ）。A不用归还委托人B归还委托人即可C归还委托人，并应支付折旧费D归还委托人，并应支付租赁费答案：b6建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是（ ）。A按工程实际损失计算赔偿B扣除合同约定的全部监理酬金C赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额D应当双倍返还定金答案：c7某工程施工需要中断主要公路交通2天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于（ ）的范围。A正常监理工作B额外监理工作C变更监理工作D附加监理工作答案：d8某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人（ ）。A3万元B5万元C7万元D10万元答案：a9按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（ ）。A不再负责处理有关设计问题B仍应无偿负责处理有关设计问题C仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费D仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更答案：c10、某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断 续施工，则由此造成的承包人损失应由（ ）。A发包人赔偿，延误的工期顺延B发包人赔偿，延误的工期不予顺延C自己承担，延误的工期顺延D自己承担，延误的工期不予顺延答案：a2011年监理工程师合同管理习题（2）2010-11-19 9:58【大 中 小】【打印】【我要纠错】1某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按（ ）的市场价履行。A订立合同时订立地B订立合同时履行地C履行合同时订立地D履行合同时履行地答案：b2施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是合同法中关于（ ）的规定。A撤销权B不安抗辩权C后履行方抗辩权D同时履行抗辩权答案：d3合同解除后，合同中的（ ）条款仍然有效。A结算和清理B仲裁和诉讼C结算、清理、违约D结算、仲裁、违约答案：a4某勘察合同，委托方向勘察单位支付了合同约定的定金。合同履行过程中，委托方进行阶段支付时，（ ）。A每次按已完成工作量占总工作量比例相应的定金冲抵部分勘察费B每次按已完成工作价值占合同总价比例扣回定金C每次阶段支付时均不允许扣减定金D勘察单位完成合同总价20%工作后的后续支付中分次平均扣回定金答案：c5依据合同法关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是（ ）。A约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金B约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金C处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用D第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿答案：b6依据合同法，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是（ ）.A赔偿损失是承担违约责任的主要形式B违约金和定金不能同时选用C违约金是承担违约责任的必备形式D违约金和赔偿损失不能同时使用答案：c7合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交（ ）。A合同公证书B仲裁协议书C履约保函D合同担保书答案：b8某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术,该施工项目（ ）方式发包。A应该采用公开招标B应该采用邀请招标C应该采用议标D可以采用直接委托答案：d9某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（ ）。A可以采用直接委托方式发包B可以自行招标，但应当备案C可以自行招标，无需备案D必须委托中介机构代理招标答案：b10某建设项目发售招标文件时收取工本费500元，则在招投标结束后（ ）。A招标文件及收费都不退回B退回招标文件，收费不退回C不退回招标文件，收费退回D招标文件及收费分别退回答案：a2011年监理工程师考试合同管理习题（1）2010-11-19 9:57【大 中 小】【打印】【我要纠错】1工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是（ ）。A物B财C行为D智力成果答案：d2担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为（ ）。A债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务B债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务C保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务D保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务答案：c3依据担保法，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（ ）。A保证B抵押C质押D定金答案：d4某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（ ）。A保险公司承担全部损失B保险公司承担除外责任以外的全部损失C业主自行承担全部损失D业主和保险公司协商分担损失答案：c5合同公证与鉴证的相同点是（ ）。A目的、法律效力、原则B范围、性质、目的C目的、原则、内容D法律效力、目的、性质答案：c6依据合同法的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是（ ）。A传真B电子邮件C登记D信件答案：c7接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在 （ ）到达要约人。A要约到达受要约人之前B承诺通知到达要约人之前C承诺通知发出之前D承诺通知到达要约人之后答案：b8执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按（ ）执行。A原价格B新价格C市场价格D原价和新价的平均价格答案：b9经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是合同法中有关（ ）的规定。A债权转让B债务承担C由第三人向债权人履行债务D债务人向第三人履行债务答案：c10合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当（ ）确定费用负担的责任。A按交易习惯B依据合同的相关条款C签订补充协议D按履行义务一方承担的原则答案：c2011年监理工程师建设工程合同管理习题（23）2010-11-18 9:16【大 中 小】【打印】【我要纠错】1.FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在（ ）前不能合理预见到的风险，归业主承担。A合同签字日B下达开工令C基准日D风险事件发生日2.依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到（ ）情况，属于承包商应承担的风险。A现场地质条件与文件资料说明不一致B不利于施工的外界非自然条件C不利于施工的气候条件D其他承包商对施工的干扰3.某施工合同采用FIDIC施工合同条件，专用条件中约定完成工程的时间为500天，缺陷通知期为365天。施工过程中，经工程师批准顺延工期38天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为（ ）天。A500B538C865D9034.依据FIDIC施工合同条件，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则（ ）。A增加的费用和工期延误责任都由发包人承担B增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担C增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担D增加的费用和工期延误责任都由承包人承担5.依据FIDIC施工合同条件，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金（ ）。A在颁发接收证书时全部返还B在颁发履约证书时全部返还C在颁发接收证书和履约证书时各返还一半D不再返还6.某工程使用FIDIC施工合同条件订立合同，约定竣工日为10月20日。业主在10月10日提前占用工程，工程师于10月13日颁发了接收证书，承包商于10月30日完成了竣工检验，则该工程的竣工日为（ ）。A10月10日B10月13日C10月20日D10月30日7.在FIDIC施工合同条件中，指定分包商与一般分包商的差异体现在（ ）。A是否是承包商选定B是否与承包商订立合同C是否可能由业主直接付款D承包商是否收取管理费E是否属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作8.在FIDIC施工合同条件中，业主应承担的风险包括（ ）。A业主提供的设计不当造成的损失B承包商提供的设计不当造成的损失C不属于承包商原因造成的放射性污染D属于承包商原因造成的放射性污染E政策法规的变化对工程成本的影响9.工程师对分包合同的管理包括（ ）。A检查确认分包工程质量B对分包商索赔的批准C对分包商发布变更指令D对分包商资质进行审查E计量、确认分包商完成的工程量10.依据FIDIC施工合同条件的规定，属于超越工程师职权的行为有（ ）。A指示承包人提前竣工B指示承包人缩短合同工期C指示承包人删减合同约定的某些工作内容D确定有缺陷工程折价接收应扣减的款额E承包人提出索赔后，检查承包人施工现场同期记录2011年监理工程师考试建设工程合同管理习题（22）2010-11-18 9:16【大 中 小】【打印】【我要纠错】1.工程师在进度管理中应注意问题有（ ）。A不论因何方应承担责任的原因导致实际进度与计划进度不符，承包商都无权对修改进度计划的工作要求额外支付B若因非承包商应承担责任的原因导致实际进度与计划进度不符，承包商都有权对修改进度计划的工作要求额外支付C工程师对修改后进度计划的批准，意味着承包商可以摆脱合同规定的应承担的责任D工程师对修改后进度计划的批准，并不意味着承包商可以摆脱合同规定的应承担的责任E承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰等2.下列对于业主提前占用工程的叙述，正确的有（ ）。A工程师应及时颁发工程接收证书，并确认业主占用日为竣工日B对工程的照管责任也转移给业主C承包商对该部分工程的施工质量缺陷仍负有责任D承包商对该部分工程的施工质量缺陷不再负责E工程师颁发接收证书后，该工程不需要竣工验收3.承包商向工程师报送的竣工报表内容应包括（ ）。A到工程接收证书指明的竣工日期，根据合同完成全部工作的最终价值B承包商认为应该支付给他的其他款项C承包商认为根据合同应支付给他的估算总额D承包商认为的工期索赔E工程设计变更的内容4.FIDIC分包合同条件可用于（ ）签订的合同。A承包商与其选定的分包商B承包商与业主C承包商与业主选择的指定分包商D业主与其选择的指定分包商E业主与承包商选择的分包商5.对分包合同的索赔管理叙述正确的是（ ）。A非分包商原因给自身造成的损害，分包商应向承包商提出索赔要求B应由业主承担的风险或业主违约行为造成分包商的损害，分包商也应向承包商提出索赔要求C由现场工程师的失职行为或对工程师的指令不满，分包商应向工程师提出索赔要求D对承包商的违约行为给分包商造成的损害，分包商应向承包商提出索赔要求E分包商未按规定程序提出索赔的，承包商对分包商的损失不承担责任6.依据FIDIC施工合同条件规定，对承包商提出的索赔，同时给予工期和费用补偿的情况包括（ ）。A不可预见的外界条件B流行传染病导致工程停工C延误移交施工现场D业主提前占用部分工程E不可抗力造成的损害7.FIDIC施工合同条件规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就（ ）发布变更指令。A改变合同中任何工作的数量B删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施C改变工程任何部分标高、位置和尺寸D改变任何工作的质量E改变原定施工顺序和时间安排8.FIDIC施工合同条件规定，分包商应当执行的指令包括（ ）发布的指令。A业主B工程师C承包商代表D工程师代表E经承包商代表确认工程师9.FIDIC施工合同条件规定，业主应承担的风险包括（ ）。A图纸和招标文件未说明的外界障碍物影响B业主提供的设计不当造成的损失C战争D有毒气体污染E气候条件影响10.依据FIDIC施工合同条件规定，承包商最终结算的合同价款可能与中标函c注明的业主接受的合同款额不一致，原因可能是（ ）等。A工程量清单中的工程量不准确B承包商的报价漏项C合同内列有调价条款D采用不可调价合同2011年监理工程师建设工程合同管理习题（21）2010-11-18 9:15【大 中 小】【打印】【我要纠错】1.业主可以凭履约保函索赔情况下列说法正确的是（ ）。A专用条款内约定的缺陷通知期满后仍未能解除承包商的保修义务时，承包商应延长履约保函有效期而未延长B按照业主索赔或争议、仲裁等决定，承包商未向业主支付相应款项C缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后7天内未派人修补D由于承包商的严重违约行为业主终止合同E向承包商提交"支付保函"的可选择使用的条款2.最终结算的合同价可能与中标函中注明的接受的合同款额不一定相等，究其原因，涉及以下几方面因素的影响（ ）。A合同类型特点B发生应由业主承担责任的事件C承包商的质量责任D由于传染病导致延误工期E包含在合同价格之内的暂列金额3.指定分包商与一般分包商主要差异下列说法正确的是（ ）。A选择分包单位的权利不同B分包合同的工作内容不同C工程款的支付开支项目不同D业主对分包商利益的保护不同E对分包商的合同关系与管理关系不同4.FIDIC施工合同条件解决业主承包商之间争端的措施有（ ）。A提交争端裁决委员会决定B业主与承包商友好协商解决C提交政府部门解决D仲裁E诉讼5.属于业主的风险包括（ ）。A战争、敌对行动、入侵、外敌行动B工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战C承包商管理不善引起的物品爆炸D业主提供的设计不当造成的损失E一个有经验承包商通常能够预测和防范的任何自然力作用6.不可预见物质条件的范围是（ ）。A气候条件B承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件C招标文件和图纸均未说明的外界障碍物D招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件E招标文件和图纸均未说明的污染物7.FIDIC施工合同条件下，因发生了属于业主承担的（ ）风险，不给承包商补偿利润。A一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用B战争、敌对行动、入侵、外敌行动C业主提供的设计不当造成的损失D暴乱、骚乱或混乱，但不包括承包商及分包商的雇员因执行合同而引起的行为E不属于承包商施工原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等8.承包商编制施工进度计划的内容一般应包括（ ）。A实施工程的进度计划B每个指定分包商施工各阶段的安排C合同中规定的重要检查、检验的次序和时间D保证计划实施的说明文件E计划实施工程的总工期是否与合同的约定一致9.根据FIDIC施工合同通用条件规定，可以给承包商合理延长合同工期的条件通常包括（ ）。A业主延误施工现场移交B工程师延误图纸移交C后续法规调整引起的延误D增加合同外的施工项目E暂时停工10.工程师依据现场的实际情况，有权发布变更指令的情况包括（ ）。A合同中任何工作工程量的改变B将承包商原定工作范围内的部分施工任务删减后交与其他承包商完成C工程任何部分标高、位置和尺寸的改变D改变原定的施工顺序或时问安排E任何工作质量或其他特性的变更2011年监理工程师考试建设工程合同管理习题（20）2010-11-18 9:15【大 中 小】【打印】【我要纠错】1.FIDIC施工合同条件的"规范"文件中，可包括（ ）等的约定内容，作为对当事人双方有约束力的文件组成部分。A工程款调价的方法B必须遵守的施工环境限制C施工中检验的内容、方法D各工程部位应达到的质量标准E业主选择指定分包商施工部位的说明2.分包商接到（ ）的指令后，完成分包合同约定工作范围以外的施工任务后，承包商应按分包合同的变更对待，给分包商相应的补偿。A业主直接发布B工程师直接发布C承包商直接发布D工程师代表发布并经工程师确认E工程师代表发布并经承包商确认3.FIDIC施工合同条件规定，付给争端裁决委员会的酬金，分为（ ）。A裁决费B月聘请费C日酬金D年聘请费E现场考察费4.在FIDIC施工合同条件中，（ ）属雇主（业主）的风险。A战争、动乱等B工伤事故C正常的恶劣天气D雇主（业主）提前使用永久工程一部分造成的破坏和损失E有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用5.指定分包商的特点包括（ ）。A与业主签订合同B承包商负责协调管理C从暂列金额项内支付D指定分包商违约由承包商承担责任E工作内容不属于合同约定承包商必须完成的工作范围6.FIDIC施工合同通用条件规定，属于（ ）的情况，承包商可以获得工期顺延。A施工中受到业主或其他承包商的干扰B后续法规调整引起的工期延误C连日暴雨D增加合同外的施工项目E暂时停工7.工程师有权签发的证书有（ ）。A工程接收证书B履约证书C最终支付证书D结清单E保修证书8.FIDIC施工合同条件规定，为了让分包商充分了解主合同中对分包工程所约定的义务，承包商应（ ）。A向分包商提供分包工程的合同条件、图纸和技术规范B向分包商提供分包工程的工程量清单C向分包商提供主合同的合同价款D向分包商提供主合同的副本E向分包商提供主合同的投标书附录、专用条件的副本及通用条件中任何不同于标准化范本条款规定的细节9.对于（ ）情况，承包商代表在应付款H之前及时将扣发或缓发分包工程款的理由通知分包商，则不承担逾期付款责任。A工程师不认可分包商报表中的某些款项B业主拖延支付给承包商经过工程师签证后的应付款C分包商与承包商之问因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议D分包商与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议E承包商与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议10.根据FIDIC施工合同文件范本，构成对业主和承包商有约束力的合同文件包括（ ）。A合同协议书B招标函C合同专用条件D规范E资料表2011年监理工程师建设工程合同管理习题（19）2010-11-18 9:14【大 中 小】【打印】【我要纠错】1.建设单位在（ ）合同中承担了项目的全部风险。A单价B总价可调C总价不可调D成本加酬金合同2.某设备安装施工合同约定的开工日为2月1日。由于土建承包人延误竣工，导致安装承包人实际于2月10日开工。安装承包人在5月1日安装完毕并向工程师提交了竣工验收报告，5月10日开始进行5天启动连续试车，结果表明施工安装有缺陷。安装承包人按照工程师的指示进行了调试工作，并于5月25日再次提交请求验收报告。5月26日再次试车后表明安装工作满足合同规定的要求，参与试车有关各方于6月1日签署了同意移交工程的文件。应以（ ）的时间与合同工期比较，判定承包人是提前竣工还是延误竣工。A2月1日至5月10日B2月1日至5月25日C2月10日至5月26日D2月10日至6月1日3.承包商的施工虽已达到基本竣工的条件。但由于受非承包商原因的外部客观条件影响而不能进行竣工检验，对该部分工程工程师应认为（ ）。A已经竣工不需再进行竣工检验B已经竣工但还需在缺陷通知期内进行补充检验C需经检验后才能判定是否竣工D尚未竣工4.业主对分包合同的管理主要体现在（ ）。A对分包合同权利义务如何约定B对分包工程的批准C对分包合同当事人的选择D对分包工程发布开工令5.FIDIC分包合同条件规定，如果属于工程师不认可分包商报表中的某些款项，（ ）在应付款日之前及时将扣发或缓发分包款的理由通知分包商，承包商则不承担逾期付款的责任。A工程师B业主C承包商代表D工程师代表6.FDIC施工合同条件规定的保留金属于（ ）。A合同价内的暂列金B业主应交付的预付款C承包商应交付的定金D承包商应得的工程款7.依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明（ ）。A工程照管责任移交B承包合同的全部义务已完成C缺陷通知期开始D可以办理竣工结算8.FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是（ ）。A争端裁决委员会由仲裁委员会指定B争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担C争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式D争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为9.依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是（ ）。A合同关系主体为业主和指定分包商B指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分C承包商对指定分包商违约的行为承担责任D由工程师负责协调管理10.FIDIC施工合同条件中的暂列金，是（ ）的一项款额。A不计入合同价格之内B用于不可预见项目使用C由工程师或承包商代表控制使用D专门用于承包商施工范围内工程使用2011年监理工程师考试建设工程合同管理习题（18）2010-11-18 9:13【大 中 小】【打印】【我要纠错】1.由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（ ）。A因不属于自己的原因拒绝索赔要求B认为要求合理，先行支付后再向业主索要C不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告2.FIDIC施工合同条件范本通用条件内以（ ）为"基准日"作为业主与承包商划分合同风险的时问点。A投标截止日期前28天B投标截止日C合同签订日D合同履行日3.FIDIC施工合同条件规定，承包商应在合同约定的日期或接到中标函后的42天内开工，工程师应至少提前7天通知承包商开工日期。承包商收到开工通知后（ ）天内，按工程师要求的格式和详细进度提交施工进度计划。A14B21C28D354.在承包工作范围内，部分由承包商负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，如果设计图纸仍有质量问题，则责任应当由（ ）承担。A发包人B承包人C工程师D发包人与承包人共同5.在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数。其中工期总日历天数应为（ ）。A招标文件要求的天数B投标书内承包人承诺的天数C工程实际需要施工的天数D经政府主管部门认可的天数6.如工程师发现承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，（ ）。A有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担B有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用由承包商承担，延误的工期可以延长C有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用由业主承担，工期延误责任由承包商承担D无权要求承包商增加或更换施工设备7.业主接受了承包商提出的对原设计的变更建议。实施该部分工程后工程师核定，由于变更使业主节约了工程造价2000万元;工程提前6个月发挥效益，每个月的预计收益为50万元;但运行成本比原设计方案增加了1000万元。依据FIDIC施工合同条件的规定，应给承包商实施此变更（ ）万元的奖励。 A650B1150C2000D23008.监理工程师依据变更程序，可以指示承包商变更规定的检验位置或细节，进行附加检验或试验，此时检查费用（ ）。A视检查结果决定承担者B由监理工程师承担C由业主承担D由承包商承担9.按合同约定从承包商应得的工程进度款中响应扣减的一笔金额保留在业主手中，约束承包商严格履行合同义务的措施之一的是（ ）。A定金B预付款C保留金D履约保函10.FIDIC施工合同条件规定保留金（滞留金）的退还，分两次在监理工程师颁发有关证书并开给支付证明时，每次退还整个保留金总额的（ ）。A各一半B1/3，2/3C1/4，3/4D2/5，3/52011年监理工程师建设工程合同管理习题（17）2010-11-18 9:13【大 中 小】【打印】【我要纠错】1.FIDIC施工合同文件中具有第一优先解释顺序的文件是（ ）。A合同专用条件B中标函C合同协议书D合同通用条件2.在FIDIC施工合同条件中，合同工期是指（ ）。A所签合同内注明的完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和B所签合同内注明的完成全部工程的时间C从材料或设备进场到竣工出场D自合同签字日起至承包商提交给业主的"结清单"生效日止3.FIDIC施工合同条件规定，在（ ）后发生的作为一个有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险事件，业主按承包商受到的实际影响给予补偿。A基准日B投标截止日C合同生效日D开标日4.FIDIC施工合同条件下，施工现场承包商自有的施工机械、设备、临时工程和材料未经（ ）批准，不能将其中任何一部分运出施工现场。A业主B工程师C承包商D分包商5.自工程师接收证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发履约证书为止的日历天数为（ ）。A动用前准备期B竣工期C缺陷通知期D合同有效期6.FIDIC施工合同条件下，合同有效期是指自合同签字日起至（ ）止。A合同内约定的合同终止日B合同竣工验收日C缺陷通知期结束D承包商提交给业主的“结清单”生效日7.如果在建设工程施工合同履行过程中承包人提出了分包要求，则（ ）。A只需经过发包人的书面同意即可B只需经过工程师的书面同意即可C需经过发包人的书面同意，同时也应提请工程师同意D任选发包人和工程师同意都行8.工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为（ ）。A追加合同价款和工期损失全部由业主承担B追加合同价款和工期损失全部由承包商承担C追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延D工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿9.FIDIC施工合同条件规定，用从（ ）之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。A开工日起至颁发接收证书B开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工C颁发接收证书日起至颁发履约证书D接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书10.FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，在处理业主与承包商合同争议时，相当于我国法律规定解决合同争议方式中的（ ）。A和解B调解C仲裁D诉讼2011年监理工程师考试建设工程合同管理习题（16）2010-11-18 9:12【大 中 小】【打印】【我要纠错】1.不属于合同条件规定的业主风险的有（ ）。A属于承包商施工原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等B超音速或亚音速飞行物产生的压力波C暴乱、骚乱或混乱，但不包括承包商及分包商的雇员因执行合同而引起的行为D因业主在合同规定以外，使用或占用永久工程的某一区段或某一部分而造成的损失或损害E承包商提供的设计不当造成的损失2.关于成本加酬金合同，下列描述正确的是（ ）。A合同双方分担风险B一般用于工期较长的工程合同中C发包人负担工程成本D发包人支付承包人酬金E可用于灾后修复工程3.施工合同履行过程中，关于隐蔽工程验收和重新检验，下列叙述正确的有（ ）。A工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求B工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收C工程师未能参加验收，应视为该部分工程合格D发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录E由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求4.关于设计变更程序，下列说法正确的是（ ）。A变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应在规划管理部门备案B变更的相应图纸和说明由原设计单位提供C承包人可以根据施卜要求对原下程没计进行变更D承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，都必须经工程师同意E工程师同意采用承包人的合理化建议