【合同范文】20XX年园林绿化工程施工合同范本[1].docx

第 1 页 20XX 年园林绿化工程施工合同范本1 特征码 dRxWLjvUucLEwguJvxDm 工程名称： 建设单位： 施工单位： 签订日期： 绿化工程合同 发包人(全称)：承包人(全称)： 依照中华人民共和国合同法及相关法律、法规，遵循 平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程的施工 事项协商一致，订立本合同。 第一条 工程基本概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：土方平整造型、景观工程、苗木栽植及养护。 详见：发包人向承包人所提供的招标文件工程量清单 第二条 工程承包范围 1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内 容; 2、绿化工程承包范围内种植土方平整造型、苗木栽植及养 第 2 页 护; 3、苗木的养护管理(壹年)保证养护期内苗木、地被植物正 常生长，并保持良好的景观效果; 第三条 工程施工期限共 3 个月。 议定自 年 月 日开工，至 年 月 日全部栽植结束。(如遇 雨、雪和其他原因不能施工时经发包人同意工期顺延)。承包方 严格按上述工期组织施工，若工期延迟，每延迟一天罚款人民 币贰仟元整，工期罚款从履约保证金中扣除。 第四条 工程质量标准：合格 1、在工程施工中，承包方应按照本工程施工图、绿施说明 及业主要求，精心组织施工，认真执行现行国家施工及验收规 范。做好隐蔽工程、分项工程的验收工作。如因施工原因造成 的质量不符合验收要求而发生的返工费用由承包人负责。 2、栽植质量标准执行城市绿化工程施工及验收规范 CJJ/T82-89 3、养护标准执行园林管理考核办法(试行) 第五条 材料和设施供应： 凡包工包料工程的材料由乙方负责采购调运进场;并应保证 其所提供的材料符合本合同约定的质量、规格等要求，否则， 承包方应无条件及时更换，若因此影响工程进度，工期不予顺 延，经发包人造成损失的，承包方应该足额赔偿，并应付发包 方合同价款 5%的违约金。 第 3 页 第六条 工程价款及付款方法： 1、本工程采用承包方式。 2、工程价款暂定：叁佰贰拾捌万元整(3280000.00 元)最 后以决算为准 3、付款方式：本工程不予付备料款，采用分月付款方式 (不付利息); (1)、按照月工程进度，付 50%; (2)、工程验收合格付 30%，总工程款的 80% ; (3)一年养护期满后，付 20% 第七条 组成本合同的文件 1、本合同协议书 2、标准、规范及有关技术文件 3、图纸 4、投标书及其附件 5、审核后的预算书 6、其它附件 第八条 双方的一般权利和义务 1、工程师：在工程施工中，发包方委托叶青青为现场业主 代表，代表行使业主的职能，并全权处理与本工程相关的一切 事务。承包方指派伍克祥为工程项目负责人，承包方应接受发 包方的现场管理和对绿化工程养护的监督考核。 2、承包方所指派的工程项目负责人在整个施工期间内每月 第 4 页 不少于 20 天驻施工现场且组织施工。工程项目负责人按时参加 监理例会或各种与本工程有关的会议，不得无故缺席。否者， 由此造成的损失有承包人自负。 3、发包人工作：做好施工图纸会审及设计交底;协调处理 地上地下建筑物、构筑物、杆、管线等设施与本施工的关系;同 时处理与政府等相关部门的关系。 4、承包人工作：承担本工程的施工及后期管理和养护工作， 同时对原有的地上地下建筑物、构筑物、杆管线等设施应进行 合同理的妥善保护，如因施工造成的损失由承包人承担全部责 任并负责维修赔偿。 第九条 绿化种植质量满足下列要求： 1、种植前地面平整要符合设计意图和种植标准; 2、苗木保证质量，由业主验收合格后，方可进场栽植; 3、按图施工，如需变动，经发包方书面确认之后方可改动。 4、质量要求： 严格按照绿化设计图纸施工;对要求全冠的树种，树木移 栽后保留树冠，少量修剪，保持树形基本完整。带冠苗树木移 植修剪后保留二级分枝，适当修剪。 施工前必须清除场内所有杂土和建筑垃堆; 各类植物需要完全客土(客土以下为普通土壤)栽植。所 谓客土，即栽植树木时添入树穴中有利于生长且不混入瓦砾等 第 5 页 有害特质的土壤。草坪等地被植物需要客土 10cm 厚，灌木类 30cm 厚，中高树木为 60cm 厚，普通绿地为 30-40cm 厚; 高大乔木定植后，应设置树木支撑。 乔木要选择生长健康、树形饱满的优良植物，灌木和地 被植物要求品种叶色饱满、树叶密集、不脱脚、无病虫害。苗 木均采用苗圃苗 灌木栽植数量、修剪平面及高度 度应按图纸要求做，要求修剪成平整、饱满的植篱。 行道树与行列种植树木应在一条直线上，行道树距路东 边 1.2m，种植的树木应树形相似，保持直产，不得歪斜，加支 撑立柱，行道树分枝点高度应大于 3.0m 树木成活率 100%，要求包种包活，养护期壹年。补种树 木养护期计算以补种之日起算，养护期壹年; 所有苗木经业主、监理验收合格后方可栽植。 所有苗木的品种、规格等均按招标文件工程量清单执行。 第十条 工程验收; 1、完工验收：绿化工程施工结束后，由承包方提出书面报 第 6 页 告，监理单位送发包人确认，发包人在 3 日内组织有关部门进 行验收并出具书面意见，承包人根据验收提出的整改意见进行 整改，直至完工验收合格。 2、初步验收：承包人在完工报告验收合格后 30 日，提出 初步验收书面申请，经现场监理确认后，报发包人、发包人在 接到书面申请 14 日组织有关部门进行初验，并出具书面意见。 3、养护管理：发包人对承包人的栽植养护管理(即质量保 修)工作进行定期考核，考核标准芜湖园林绿化考核评分办法 并根据考核结果由发包人按规定兑现。 4、工程整改：承包人必须按初验整改意见进行整改，在养 护管理期间，苗木死亡之后，由承包人提出补栽方案，报监理 确认后，重新补植，该部分养护管理期，自补植结束之日起， 顺延养护期。 5、终验：养护期满时，由承包人提出终验申请，并附完整 竣工资料及竣工图送监理单位和发包人，发包人在 28 日内组织 相关部分进行终验。 第十一条 工程结算： 承包人在工程施工前提交工程预算，经双方初步协商后可 以作为竣工前的拨付款依据。工程竣工承包人向发包人提交工 程结算报告。由发包人根据当地当时市场价格及相关政策取费 标准进行结算。 第十二条 检验标准、方法、地点及期限： 第 7 页 1、工程施工验收标准：城市绿化工程施工及验收规范 CJJ/T82-99 2、验收标准以花木植物的成活率达 100%，草皮以遮蔽土 壤为依据; 3、养护管理：发包人对承包人的栽植养护管理(即质量保 修)工程进行定期考核，养护期为壹年。 第十三条 质量保修：缺陷责任期(即质量保修期)为十二个 月，从初步验收合格之日起计算。在缺陷责任期内对所完工程 进行维护和养护(并对未成活植物或瘦弱植物应进行无偿补栽或 移栽保证植物的成活率和遮蔽率);同时，保证植物生长茁壮成 长。 第十四条 合同解除 1、发包方、承包方双方协商一致，可以解除合同。 2、发包方未按合同约定支付工程款导致施工无法进行，经 承包方催要，发包方仍不支付工程款，承包方有权解除合同。 3、承包方未按合同约定施工或在养护期内不能按发包方要 求养护、移栽的，承包方未按安全生产条例文明施工的，发包 方有权解除本合同，由此造成的的损失承包方自负。 4、因不可抗力致使合同无法履行，发包方、承包方可以解 除合同。 5、因一方违约致使合同无法履行，另一方可以解除合同。 6、一方依据本条 1、2、3、4、5 款的约定要求解除合同的， 第 8 页 应当书面通知对方并在发出通知前 7 天告知对方，通知到达对 方时合同解除。 7、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条 款的效力。 第十五条 合同的终止 发包方、承包方双方履行合同全部义务，结算价款支付完 毕，承包方向发包方交付款工工程后，本合同即告终止。 第十六条 安全文明施工 承包方应遵守工程建设安全文明施工的有关管理规定，严 格按照安全文明施工标准组织施工，由于承包人安全、文明施 工措施不力造成事故或经济损失的责任和因此发生的费用，由 承包人承担。 第十七条 违约责任 发包方、承包方双方应严格按照本合 同的约定全面履行自已的义务，若一方违反合同约定，需支付 另一方合同总价款 5%的违约金，并足额赔偿给另一方造成的实 际损失。 第十八条 争议的解决 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决， 协商不成，按下列第二种方式解决。 (一)提交芜湖市仲裁委员会解决。 (二)依法向芜湖市人民法院起诉。 第十九条 合同的生效与份数 第 9 页 合同订立时间： 年 月 日 合同订立地点： 本合同约定： 签字、盖章 后生效。 本合同一式肆份，发包方保存贰份，承包方保存贰份 发包方： 法定代表人： 委托代理人： 开 户 银 行： 账 号： 承包方： 法定代表人： 委托代理人：开户银行： 账 号：年 月 日