保温施工合同.docx

第 1 页 保温施工合同 特征码 QneJmGtpevMsNCrBWYSy 保温施工合同 合同编号：_ 签订地点：_ 签订日期：_ 发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）： 根据中华人民共和国建筑法及其他有关规定，经甲、乙双 方协商同意，达成如下协议： 一、工程名称：望奎县怡景家园小区住宅楼外墙保温 二、施工地点：望奎镇北三街一小对面 三、工程内容：粘苯板、打账钉、挂网、净面。 四、承包方式：外墙保温施工。 五、工期要求： 天竣工。 从 年 月 日开 始至 年 月 日结束。由甲方原因或天气等不可抗拒力等 原因致使无法正常施工，工期顺延。 六、甲、乙双方责任： 第 2 页 1、甲方责任： 现场达到乙方施工要求，无施工障碍。无条件提供水电，塔 吊配合乙方施工。 无条件为乙方施工人员提供寝室，以及存放施工材料的库房 和场地。 甲乙双方交叉施工时 ，甲方负责现场工作的协调，协助。达 到不窝工，以保障工期不延误。 及时按合同支付乙方工程款，以保证工程顺利进展。 2、乙方责任： 文明施工，遵守各项规章制度，不影响其他工人工作。 严格按施工程序施工，搞好局部卫生工作。严禁野蛮施工。 墙体表面因原始施工原因造成的不平整，局部的酌情处理。 情况复杂的与甲方协商解决。 七、工程验收： 1、达到国家普通施工标准。 2、本工程经甲方验收合格后视为交付。 八、合同价款与计算方式： 1、合同价款：面积按投影面积计算（楼的周长乘以高）每平方 米 一十五元人民币。 2、工程价款支付方式： 第 3 页 工人进入施工现场施工两天后，付 3000 元的生活费。 每栋楼完成工程的一半时付 给乙方。 工程完成后付清余下工程款。 此工程款结束不含发票，如需要乙方提供发票，甲方付相应 的税款。 九、其他约定： 1、如因甲方原因造成乙方停工，甲方负责支付每人每天 100 元 的工作及餐饮费用。 2、如因甲方资金未能及时按合同支付给乙方，造成的工期延误 及其他损失甲方负责，并承担由此给乙方造成的经济损失。 3、如因乙方原因造成的工期延误，由此造成的损失有乙方负责。 4、如因苯板陈浮期不够、密度不够、胶的质量所引起的问题乙 方不负责。 十、争议处理：执行本合同中发生的问题，双方可协商解决， 协商不成可诉讼至法院仲裁解决。 十一、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式三份， 甲方一份，乙方两份，具有同等法律效力。甲乙双方如一方单 方面违约，须向对方支付违约金 2000 元，以补对方损失。 甲方单位（盖章）： 乙方单位（盖章）： 法定代表人（盖章）： 法定代表人（盖章）： 第 4 页 或授权代理人（盖章）： 或授权代理人（盖章）： 电话： 电话： 签订日期： 年 月 日