【合同范文】承揽合同 ： 承揽合同4篇.docx

第 1 页 承揽合同 ： 承揽合同 4 篇 特征码 pdkEfvplCkheWMigdGKS 上海市高级人民法院： 你院（89）沪高经核第 3 号请示报告收悉。关于如何确定 加工承揽合同履行地问题，经研究答复如下： 合同履行地应为合同规定义务履行的地点。加工承揽合同 主要是以承揽方按照定作方的特定要求完成加工生产任务为履 约内容的，承揽方履约又是以使用自己的设备、技术，人力为 前提条件的。因此，加工承揽方所在地应为合同规定义务履行 的地点，即合同履行地。但是，本案合同签订地在你市虹口区， 合同承揽方所在地在你市松江县，松江县应为合同履行地。故， 虹口区法院和松江县法院对本案均有管辖权。现两院在管辖上 发生争议，根据民事诉讼法（试行）第三十三条规定，应由上 海市中级法院指定管辖。 加工定作承揽合同 承揽合同（2） 返回目录 甲方： 乙方： 地址： 地址： 邮编： 邮编： 电话： 电话： 第 2 页 法定代表人（委托代理人）： 法定代表人（委托代理人）： 开户行： 开户行： 帐户： 帐户 甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据 中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互 利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同 恪守： 第一条：品种或项目、规格型号、数量、单价、金额、交货期 限 定作物品名或项目 规格 型号 计量 单位 数量 价款或酬金 交货数量及交货期限 单价 总金额 合计 承揽施工的合同范本 承揽合同（3） 返回目录 甲方： 乙方： 根据中华人民共和国合同法和建筑法及有关规定， 结合本工程具体情况，经双方协商一致，签定本协议，共同遵 守。 第 3 页 建设单位： 工程名称： 一、乙方作为公司项目部承揽施工该工程，实行自主经营、 独立核算、自负盈亏、依法纳税，经营收入归乙方所有。甲方 收取乙方管理费人民币 元。项目部的实际人员配置、运营和工 程的施工由乙方具体实施，甲方予以监管。 二、乙方必须严格执行国家法律法规，严格执行国家有关 建筑、安装工程质量标准和安全施工的有关部门规定，安全生 产、文明施工，认真执行国家安全、质量生产操作规程。涉及 工程中使用的特种设备或起重设备必须挂靠甲方名头进行检测 以及备案的，甲方只负责盖章以帮助履行相关手续，不负担具 体问题和责任。若因违反上述规定或本项目的其他事宜而引起 的一切责任和损失，全部由乙方承担;同时甲方有权单方面解除 合同并撤销项目部. 三、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行正常 的管理和指导，乙方必须无条件接受甲方的管理。对发现有违 反质量、安全操作规程施工或发现存有质量、安全隐患的情况， 甲方有权责令停工整顿。 四、乙方不得将该工程转包。在施工中，凡与其他单位和 个人签定的一切合同、协议、承诺以以及在经营中发生的一切 债权、债务等经济责任和法律纠纷，完全由乙方负责，甲方不 承担任何连带责任。 第 4 页 五、乙方必须妥善处理好本工程的农民工的工资问题，所 有涉及本工程项目的劳动工资问题均由乙方自行负责，甲方不 承担任何连带责任。 六、乙方应配备和组建好项目经理部，建立、健全质量保 证体系、质量管理体系、安全生产管理体系项目经理及成员要 有上级有关部门部门颁发的上岗资格证。并自觉遵守上级有关 部门规定，按时做好技术档案及安全内业等资料，随时接受上 级部门的检查，并将有关证件材料及时上交公司。 七、现场保险费、质保金、相应的规费等一切费用均由乙 方缴纳办理，并负责为本项目施工现场的全体人员办理人身意 外伤害保险，并对施工中发生的一切事故承担全部责任及费用。 八、乙方必须遵守公司财务制度及有关部门规定，正确计 算施工成本，账簿设置齐全，以备税务机关检查，并及时上报 统计财务报表。建设单位拨付工程款必须先进甲方账户，甲方 不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理费及税费，其余拨付 给乙方。 九、由于建设单位工程款不能按期拨付导致工期延误，乙 方不承担相应责任;由于乙方人员、材料、设备、施工方法等原 因导致工期延误，后果、责任由乙方自行承担。同时，若工程 质量、工期没有达到合同约定的标准，乙方承担一切责任。 十、乙方对安全生产负有直接责任，发生安全事故由乙方 第 5 页 承担责任并接受上级部门的处罚和法律责任。 十一、乙方自行负责收集整理各项施工文件，该工程的技 术档案在签署单位工程竣工验收报告后 30 天内交公司一份存档 备查。 十二、依据施工合同，挂靠有效期在合同范围内，有效期 满，双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债 务后，本合同自动解除。 十三、本协议双方签盖章后生效。 未尽事宜，双方协商解决。 甲方： 乙方： 签定日期： 加工承揽合同之维权 承揽合同（4） 返回目录 （一）案件基本事实 XX 年 7 月至今，印务公司与制药公司签订加工承揽合同，约 定由印务公司为制药公司印刷包装盒和产品说明书等物品。合 同对品名、数量、金额、验收、结算等事项以及违约责任和纠 纷的处理方式进行了详细的约定。其中第六条“交（提）定作 物的时间和地点”约定：按定作方通知印刷，以定单为主，18 天左右。 合同签订后，印务公司按约定完成印刷工作，但制药公司却迟 第 6 页 迟未依约支付报酬，且对部分定作物拒绝接收，造成印务公司 产品积压，资金周转不畅。 （二）对双方法律关系的分析 1、印务公司与制药公司的承揽合同关系合法有效。 2、制药公司的迟延付款构成违约，依法应承担相应责任（理 由及注意事项参考上述生物公司案件之分析） 。 3、对合同第六条“交（提）定作物的时间和地点”之特别约 定的理解 一方面，必须明确此条的目的是对交（提）定作物的约定； 另一方面，合同第一条已对承担合同定作物的“品名、规格尺 寸、计量单位、数量、单价、总金额”事项进行了约定；因此 承揽方有义务加工而定作方应该接受该条约定之相关物品。 综合起来，第六条规定只是对双方具体履行各自义务的程序、 时间和协助事项的进一步约定，其应以第一条为基础，从属于 第一条。否则第一条没有存在之必要，而从交易习惯来讲，标 的之数量、品种与金额等密切相关，甚至直接决定交易能否达 成，断不可对部分种类或数量进行随意分割。 因此定作方取消对合同第一条部分约定之订单，实际上是单方 面解除合同部分内容，按合同法相关规定，其应就由此给承揽 方造成的损失承担赔偿责任。而按照合同第十一条“违约责任” 第 2 项之规定， “定作方中途废止合同，应偿付承揽方未履行部 分价款总值的 30%”，也即其应承担违约责任。 第 7 页 （三）本案纠纷解决的思路设计 1、由于双方目前仍处于合作状态，只是物品及报酬交付上存 在分歧，并未有一方强行要求终止合同的意思表示。因此在纠 纷解决过程中，宜以协商作为前置程序。 2、在协商不成而致诉讼的情况下，印务公司需准备充分的证 据，特别是对制药公司拒收物品部分的维权上进行周密设计， 以争取自身合法权益的最大实现。 （湖北武汉律师吴新平） 三、对其他相关问题的分析建议 （一）对印务公司在印刷过程中，质量存在瑕疵而定作方予以 接收的部分物品的处理。 主要考虑该物品设计、验收的程序和时间，瑕疵对工作成果整 体效果的影响以及物品交付使用后的市场反应等诸多方面进行 综合权衡。以确定承揽方是否应承揽责任，或者承揽责任的大 小（主要表现为减少报酬的程度） 。 （二）在诉讼程序中需注意的事项 1、对财产保全的设计：由于生物公司经营状况不容乐观，建 议在起诉前对其进行严密的诉前保全措施，以预防执行上的困 难；制药公司效益较好，具有偿还能力，可不采取保全，以节 省诉讼成本，同时为双方今后之合作留最后余地。 2、对管辖法院的确定：根据合同约定，以合同履行地（承揽 合同之加工行为地）法院为准，因此应认定为武汉市东西湖区 人民法院。 第 8 页 （三）建议对印务公司作为规范使用之加工承揽合同书进 行规范，以减少歧义；同时对合同之履行程序进行重新设计， 以最大程度维护公司之合法权益。 （湖北武汉律师吴新平）